建筑施工合同范本
建筑施工合同指的是建设单位（也就是发包人）与施工队（也就是承包人），就某项建筑工程经过友好商定确立的条款条约，合同包括建筑工程的费用、期限、质量等相关问题。合同本着友好合作、互惠互利的原则。合同签订的目的是明确双方的责任和义务，以及避免合作过程中一些不必要的争议和麻烦。合同一经签订就产生了法律效应，任何人不得违反。下面，土巴兔小编将为大家提供一份建筑施工合同范本供大家参考。 建设单位（甲方）：签名 施工队（乙方）：签名 身份证号： 身份证号： 联系电话： 联系电话： 双方经过友好协商就XX处的某项建筑工程的建设达成以下协议：1、现就X市X地某项建筑交由乙方完成，总工程建筑面积为XXX平凡米。2、所有工程从X年X月X日开始到X年X月X日结束，总期间为X年。若因特殊原因耽误了可经双方协定后延期并交由相关部门备案。3、工程期间所需的材料及设备由乙方指定购买，所有费用由甲方承担包括水电气及其他相关费用。4、在成套设备购进使用之前需要交给乙方检验合格才能投入使用，如果质量不合格造成的损失由乙方负责。5、对于甲方提供的工程图纸，乙方需要严格按要求执行，不得随意更改设计否则一切后果由乙方承担6、施工期间甲方检查到不合格的地方需要以书面的形式告诉乙方以便更改，经协商后进行更改。7、乙方在竣工前5日通知甲方进行初步检验，完全竣工后经甲方验收后3个月内无质量安全问题将一次性付清所有费用。8、工程结束后，一年之内乙方要对工程实行非人为破坏保修且不收任何费用。 如还有其他条款经双方商定后附加在合同后面，同样有效。甲方：（签名）并盖章 乙方：（签名）并盖章签订日期：X年X月X日 建筑施工合同注意事项： 一、建设工程合同主体 1、在签订建设工程合同中发包人应切实注意承包人的资格。因为一项工程，事关重大，其不仅关涉到财产的损失，而且关涉到工程使用者的生命安全，合同当事人的选择在建设工程合同中至关重要，选择建设工程合同的主体应从以下几个方面考虑： (1)资质能力，是否具有从事建设工程的资格; (2)施工能力; (3)财务情况，承包人的资金状况; (4)承包人的人才技术状; (5)承包人的社会信誉; 注意：承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。 2、更应注意承包商的主体资格和履约能力。 3、合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。 二、建设工程总包与分包 在合同的签订形式上、就存在总包合同和分包合同两种具体形式。它分别由勘察、设计、施工三项工程组成。可以包给一个单位签订总包合同再由总包单位与其他单位签订分包合同，各分包单位在勘察、设计、施工的进度、质量，以及工程造价等方面、对总包单位全面负责。根据《合同法》规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。 三、建设工程合同的主要条款 其合同的主要条款，即合同的主要内容和核心，确定了双方当事人的权利与义务。它既是顺利履行合同的保障，也是合同争议时解决纠纷的依据。对此必须详细明确的加以规定。 1、关于监理 工程建设实行监理制度，对保证工程质量关系重大。《合同法》专门规定，建设工程实行监理的，发包人应当与监理采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照《合同法》委托合同以及其他有关法律(如建筑法)、行政法规的规定。 2、关于工期 (1)、开工日期前明确。 (2)、竣工日期需要明确。 3、合同价款应注意： (1)、《协议书》第5条“合同价款”的填写，应依据建设部第107号令第11条规定，非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。” (2)、合同价款是双方共同约定的条款，要求第一要协议，第二要确定。 暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。 4、发包人工作与承包人工作条款应注意： (1)、双方各自工作的具体时间要填写准确。 (2)、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。 (3)、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。 5、对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定。 一般情况下，工程进度款按月付款或按工程进度拨付，但如何申请拨款，需报何种文件，如何审核确认拨款数额以及双方对进度款额认识不一致时如何处理，往往缺少详细的合同规定，引起争议，影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗，不利操作。因此，合同中应特别注重拨款和结算的程序约定。 6、合同价款及调整条款应注意： 填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式，约定一种写入本款。 注意事项： (1)、采用固定价格应注意明确包死价的种类。如：总价包死、单价包死，还是部分总价包死，以免履约过程中发生争议。 (2)、采用固定价格必须把风险范围约定清楚。 (3)、应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。 (4)、对于风险范围以外的风险费用，应约定调整方法。 7、工程预付款条款应注意： (1)、填写第24条款的依据是建设部第107号令。 (2)、填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。 (3)、应准确填写发包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间。 (4)、应填写约定扣回工程款的时间和比例。 8、工程进度款条款应注意： (1)、填写第26条款的依据是《合同法》第286条、《建筑法》第18条、建设部第107号15条 (2)、工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量，相应的单价及有关计价依据计算。 (3)、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择：按月结算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其它结算方式。 9、材料设备供应条款应注意： (1)、填写第27、28条款时应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点。 (2)、应约定供应方承担的具体责任。 (3)、双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。 10、违约条款应注意： (1)、在合同第35.1款中首先应约定发包人对《通用条款》第24条(预付款)、第26条(工程进度款)、第33条(竣工结算)的违约应承担的具体违约责任。 (2)、在合同第35.2款中应约定承包人对《通用条款》第14条第2款、第15条第1款的违约应承担的具体违约责任。 (3)、还应约定其它违约责任。 (4)、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法，要越具体越好，具有可操作性，以防止事后产生争议。 11、争议与工程分包条款应注意： (1)、填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，双方应达成一致意见。 (2)、如果选择仲裁方式，当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。 (3)、如果选择诉讼方式，应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖)。 (4)、合同第38条分包的工程项目须经发包人同意，禁止分包单位将其承包的工程再分包。 12、关于合同生效 本合同双方约定“合同双方盖章后生效”。 作用：不要写“合同双方签章后生效”或“合同双方签字及盖章后生效”，避免合同无效的可能性。 13、合同订立地点填写“本方”。 作用：日后一旦发生纠纷，公司所在地法院拥有诉讼管辖权。 14、关于补充条款： (1)、需要补充新条款或哪条、哪款需要细化、补充或修改，可在《补充条款》内尽量补充，按顺序排列如49、50……。 (2)、补充条款必须符合国家、现行的法律、法规，另行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一致。要杜绝“阴阳合同”。 编后：这就是一份简约的建筑施工合同范本了，不管是什么形式的合作都需要签订合同来制约。所以会立合同也是非常重要的。希望以上这个合同范本能供大家参考。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”，还有装修避坑攻略！点击此链接：【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】，就能免费领取哦~
建筑施工合同范本大全(最新版)
厂房建筑施工合同范本发包人（全称）：____________________________承包人（全称）：____________________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对___________________（工程全称）签定施工合同。第一条 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：第二条 质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；⒉ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年；⒊ 装修工程为____________年；⒋ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年；⒌ 供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期；⒍ 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年；⒎ 其他项目保修期限约定如下：_______________________________________________。Word
工程合同范本大全
工程施工 投标 合同 ( 招标 人)：_____________________________ 鉴于_________________(以下简称投标人)参加_________________项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保： 一、保证的范围及 保证金 额 我方在投标人发生以下情形时承担保证责任： 1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即______年______月______日后至______年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件; 2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设 工程施工合同 》; 3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证; 4.招标文件规定的投标人应支付 投标保证金 的其他情形。 我方保证的金额为人民币____________元(大写：__________________)。 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为： 连带责任保证 。 我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后______日，即至______年______月______日止。 投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任： (1)代投标人向贵方支付投标保证金为人民币__________________元。 (2)如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额，即不超过人民币____________元。 四、代偿的安排 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 五、保证责任的解除 1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 2.我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。 3.按照法律 法规 的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证责任解除之日起____________个工作日内，将本保函原件返还我方。 六、免责条款 1.因贵方违约致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 2.依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。 3.因不可抗力造成投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 七、争议的解决 因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过 诉讼 程序解决，诉讼 管辖 地法院为____________法院。 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人(或其授权 代理 人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。 本条所称交付是指：______________________________ 保 证人 ：____________________________ 法定代表人(或授权代理人)：________ ____________年_________月_________日
标准完整的施工合同范本
发包方(甲方)： 承包方(乙方) ： 兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包内容： 4、承包范围： 5、承包方式： 6、质量要求：GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 7、工期要求： 年 月 日至 年 月 日。 二、甲方工作： 1、甲方指派 为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。 2、负责向乙方提供临时水电。 三、乙方工作： 1、乙方 为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。 2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。 3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。 四、关于质量的约定： 1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。 2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。 五、关于工期的约定： 1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。 2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。 3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。 六、关于价款和结算的约定： 1、双方商定本工程合同承包价格__________ 元(人民币)。 2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。 3、付款方式： a、开工后8日内，甲方付款30% 元作为乙方的前期进场费。 b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30% 元 c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15% 元。 d、竣工验收合格后，甲方付款20% 元。 e 、余款5% 元待壹年保修期满后结清。 七、关于材料的约定： 1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。 2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。 3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。 八、关于安全生产的约定： 1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。 2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。 3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。 九、关于违约责任的约定： 1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。 2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金XXX元。 3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。 4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。 甲方(签章)： 乙方(签字)： 年 月 日 年 月 日
